哈尔滨鸿翔建设工程项目管理有限公司受密山市人民法院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对密山市人民法院模块化机房及网络等整改设备采购项目进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：密山市人民法院模块化机房及网络等整改设备采购项目

项目编号：HXZBCG【2016】G0044

项目联系方式：

项目联系人：陈女士

项目联系电话：13614686707

采购单位联系方式：

采购单位：密山市人民法院

地址：密山市

联系方式：李先生18646710000

代理机构联系方式：

代理机构：哈尔滨鸿翔建设工程项目管理有限公司

代理机构联系人：陈女士13614686707

代理机构地址： 哈尔滨市道里区爱建路8号5楼

一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

密山市人民法院模块化机房及网络等整改设备采购项目

招标公告

项目名称：密山市人民法院模块化机房及网络等整改设备采购项目

招标编号：HXZBCG【2016】G0044

1、招标条件

本招标项目密山市人民法院模块化机房及网络等整改设备采购项目，项目业主为密山市人民法院，项目已由密山市人民政府批准建设，建设资金为财政拨付。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1建设地点：密山市人民法院；

2.2计划工期：签订合同后2个月；

2.3招标范围：密山市人民法院模块化机房及网络等整改设备采购项目，详见工程量清单。

2.4标段划分：本次招标共分为1个标段。

3、投标人资格要求

3.1拟参加本项目投标的潜在投标人应具备安防工程企业资质二级（含二级以上资质），供应商应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件，具备国内独立法人资格，供应商应具有独立法人资格，具有生产厂家授权书。

3.2拟参加本项目投标的潜在供应商须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经黑龙江省政府采购管理办公室审核通过。

3.3本次招标不接受联合体申请。

3.4具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段提出申请。

4、报名及招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2016年7月11日至2016年7月15日（法定节假日除外），每天上午9：30至11：00分，下午14：30至16：00分（北京时间，下同），在在密山市老政府家属楼5单元301投标登记，逾期不予受理。

4.2潜在投标人在投标登记时需携带以下材料原件或复印件两套（加盖公章）：

（1）法定代表人身份证及委托代理人身份证（附法定代表人身份证明及授权委托书）；

（2）资质证书副本，营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（或三证合一），基本账户开户许可证；

（3）投标供应商须具有针对本项目生产厂家的授权书；

（4）在项目所在地开据近三年内投标企业、法定代表人无行贿受贿记录证明；

（5）单位基本情况简介；

4.3招标文件每标段每套售价执行国家相关标准，逾期不售，售后款项不予退还。

4.4投标人自购买招标文件之日起，应确保其向招标人提供的通讯手段（电话、传真、邮箱）一直有效，以保证往来函件能及时传达并及时反馈信息，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

5、现场踏勘及投标预备会

5.1现场踏勘时间：由投标单位自行组织。

5.2投标预备会时间：不统一组织投标预备会。投标人可将在阅读招标文件和现场考察中遇到的需澄清和解答的问题于2016年 7 月 18日 16 时前以书面或传真的方式送（传）至招标代理公司，电子邮件478652961@qq.com。招标人对提交问题的统一解答，并以补遗书的形式统一下发，在收到补遗书的同时必须以书面形式向招标代理公司发送回执确认收到。

6、投标保证金

6.1投标保证金形式、支付方式、递交时间详见招标文件。

7、投标文件递交开始、截止时间及地点

7.1投标文件递交的截止时间详见招标文件，开标地点详见招标文件。

7.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8、发布公告的媒介

本次招标公告在中国政府采购网、中国采购与招标网、黑龙江省政府采购网上发布。

9、联系方式

招 标 人：密山市人民法院

地    址：密山市

邮政编码：158300       

电    话：李先生

联 系 人：18646710000

招标代理机构：哈尔滨鸿翔建设工程项目管理有限公司

公司地址：哈尔滨市道里区爱建路8号5楼

密山项目部地址：密山市老政府家属楼5单元301

邮政编码：158300

联系人：陈女士

联系电话：13614686707

2016年7月11日

二、投标人的资格要求：

3、投标人资格要求3.1拟参加本项目投标的潜在投标人应具备安防工程企业资质二级（含二级以上资质），供应商应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件，具备国内独立法人资格，供应商应具有独立法人资格，具有生产厂家授权书。3.2拟参加本项目投标的潜在供应商须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经黑龙江省政府采购管理办公室审核通过。3.3本次招标不接受联合体申请。3.4具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段提出申请。

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额：320.0 万元（人民币）

时间：2016年07月11日 09:00 至 2016年07月15日 16:00(双休日及法定节假日除外)

地点：密山市老政府家属楼5单元301

招标文件售价：￥500.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：4、报名及招标文件的获取

四、投标截止时间：2016年08月01日 09:00

五、开标时间：2016年08月01日 09:00

六、开标地点：

密山市老政府家属楼5单元301

七、其它补充事宜

详见招标文件

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

详见招标文件